Rapport définitif d’audit technique indépendant des travaux de réhabilitation et d’extension de l’INEFJA de Thiès – ARCOP

Résumé

Rapport définitif d’audit technique indépendant de l’ARCOP sur le marché exécuté en 2021 pour les travaux de réhabilitation et d’extension de l’INEFJA de Thiès, sous l’autorité contractante du Ministère de l’Éducation nationale. Le marché, financé par l’État du Sénégal et attribué à PRESS HIGH TECH selon la DRPCO, porte sur un montant de 68 358 200 FCFA TTC, avec un délai contractuel de 06 mois à compter du 22/12/2021.

L’audit conclut à une exécution « moyennement satisfaisante » et relève des non-conformités techniques sur le bâtiment R+1 et les toilettes-dortoirs : fissures, défauts d’étanchéité, problèmes de carrelage, absence de couvre-joints, dégradations et fuites. Les travaux étaient à l’arrêt, sans réception provisoire, avec un retard de 642 jours au 23/02/2024. Sur le plan contractuel et financier, le rapport signale l’absence d’assurances de chantier, l’inexistence de journaux de chantier, une retenue de garantie non constituée et des pénalités de retard non appliquées pour 18 595 530 FCFA.

Points clés

• Montant du marché : 68 358 200 FCFA TTC ; un seul décompte payé de 54 002 978 FCFA, soit 79% du marché.
• Travaux non achevés et à l’arrêt ; aucune réception provisoire à la date de l’audit.
• Retard calculé à 642 jours ; pénalités de retard non appliquées : 18 595 530 FCFA.
• Assurances du chantier non fournies et journaux de chantier inexistants.
• La retenue de garantie n’a été constituée ni par caution bancaire ni par prélèvement sur décompte.

Détails

• Sources / institutions : ARCOP ; audit réalisé par ADOC Audit & Conseil ; autorité contractante : MEN ; maître d’œuvre : DCS.
• Territoire : Thiès, Sénégal.
• Références ou chiffres complémentaires : ordre de service de démarrage du 22/12/2021 ; garantie de bonne exécution datée du 19/09/2022 pour 3 417 917 FCFA.