Audit technique indépendant des travaux de construction de l’hôtel de ville de Sangalkam – ARCOP

Résumé

Rapport d’audit technique indépendant de l’ARCOP sur le projet AGETIP de construction de l’hôtel de ville de Sangalkam, exécuté dans le cadre des marchés de 2021. Le document conclut à une exécution peu satisfaisante : le chantier est à l’arrêt, sans réception provisoire, avec des travaux démarrés le 10/03/2021 pour 13 mois mais non achevés après 34 mois. L’ouvrage est jugé moyennement conforme sur le plan technique, avec microfissures, défauts de finition et plusieurs éléments non réalisés.

L’audit relève aussi des manquements contractuels et financiers : absence de journaux de chantier, suivi insuffisant du maître d’œuvre, absence de garantie de bonne exécution, et paiements de travaux non exécutés pour 25.481.510 FCFA TTC. Les pénalités de retard calculées atteignent 28.961.268 FCFA pour 238 jours. Le contrat est référencé TG-C1G1-0010-00/2015, attribué à CONSTRUCSEN, pour un montant initial de 110.897.624 FCFA TTC et un montant total indiqué de 143.590.291 FCFA TTC dans la présentation du projet.

Points clés

• Les travaux sont à l’arrêt et aucune réception provisoire n’a encore eu lieu.
• Des non-conformités techniques ont été relevées, notamment fissures, absence de joints, finitions inachevées et aménagements extérieurs non exécutés.
• Des travaux facturés mais non réalisés ont été évalués à 25.481.510 FCFA TTC.
• La garantie de bonne exécution n’a pas été fournie.
• Les pénalités de retard non appliquées sont chiffrées à 28.961.268 FCFA.

Détails

• Sources / institutions : ARCOP ; autorité contractante AGETIP ; audit réalisé par ADOC.
• Territoire : Sangalkam, Sénégal.
• Références ou chiffres complémentaires : visite de site le 09/01/2024 ; décomptes payés à 87,52% du marché selon la situation financière.