Audit technique indépendant du projet de drainage et voiries de Keur Massar (lot 2) – ARCOP

Résumé

Rapport d’audit technique indépendant de l’ARCOP sur le marché exécuté par l’Agence de Développement municipal (ADM) pour les travaux de drainage et d’aménagement urbain des bassins et voiries dans la zone de Keur Massar, secteur Camille Basse – Parcelles assainies Jaxaay, lot 2. Le contrat n°T0092/21, financé par l’État du Sénégal, a été attribué à CSTP pour 3 668 714 447 F CFA TTC, porté à 4 370 010 367 F CFA TTC après avenant de 701 295 920 F CFA.

L’audit conclut à une exécution globalement peu satisfaisante. Les ouvrages sont jugés globalement conformes aux études, mais des non-conformités et défauts de finition ont été relevés : affaissements sur 400 ml de voirie, bassin inachevé à 75 %, trottoirs dégradés et regard dangereux. Le chantier était à l’arrêt, sans réception provisoire, avec un retard de 21 mois ; les pénalités calculées atteignent 2 399 801 904 FCFA et n’ont pas été appliquées. L’audit relève aussi l’absence de certaines garanties pour l’avenant, l’inexistence de journaux de chantier transmis et l’absence des pièces de paiement, empêchant de vérifier la régularité financière complète.

Points clés

• Marché public ADM/CSTP en procédure d’urgence, démarré le 14/04/2021, pour un montant total de 4 370 010 367 F CFA TTC après avenant.
• Au 13 mars 2024, le chantier était en arrêt et sans réception provisoire ; le bassin présentait un avancement physique de 75 %.
• Les auditeurs ont relevé des affaissements de voirie, des problèmes de finition, des trottoirs endommagés et un regard constituant un danger pour les usagers.
• Les pénalités de retard prévues à l’article 21 du contrat sont estimées à 2 399 801 904 FCFA pour 648 jours de retard.
• Les factures, décomptes et preuves de paiement n’ont pas été fournis, ce qui a limité le contrôle de la conformité des dépenses.

Détails

• Sources / institutions : ARCOP ; Agence de Développement municipal (ADM) ; entreprise CSTP ; audit réalisé par ADOC.
• Territoire : Keur Massar, secteur Camille Basse – Parcelles assainies Jaxaay (Lot 2).
• Références ou chiffres complémentaires : contrat n°T0092/21 ; avenant du 08/04/2022 ; rapport définitif daté de novembre 2024.